Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016

ilustraciones, gráficas, tablas

Autores:
Mendoza Vargas, Oscar Giovanni
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81470
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81470
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
350 - Administración pública y ciencia militar::351 - Administración pública
Obras Públicas - Costos
Arauca (Colombia : Departamento) - Obras Públicas
Contratación de obra pública
Estudios técnicos
Planeación
Alcance
Tiempo
Costo
Contracting of public works
Technical studies
Planning
Scope
Time
Cost
Rights
openAccess
License
Reconocimiento 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_2d9e81a2d179393e7cb3986de1b9411f
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81470
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Incidence of technical studies in the scope, time and cost of public works contracts in the Department of Arauca, valid for 2015 and 2016
title Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
spellingShingle Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
350 - Administración pública y ciencia militar::351 - Administración pública
Obras Públicas - Costos
Arauca (Colombia : Departamento) - Obras Públicas
Contratación de obra pública
Estudios técnicos
Planeación
Alcance
Tiempo
Costo
Contracting of public works
Technical studies
Planning
Scope
Time
Cost
title_short Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
title_full Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
title_fullStr Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
title_full_unstemmed Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
title_sort Incidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016
dc.creator.fl_str_mv Mendoza Vargas, Oscar Giovanni
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Cano Restrepo, Edgar Adolfo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Mendoza Vargas, Oscar Giovanni
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
350 - Administración pública y ciencia militar::351 - Administración pública
topic 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil
350 - Administración pública y ciencia militar::351 - Administración pública
Obras Públicas - Costos
Arauca (Colombia : Departamento) - Obras Públicas
Contratación de obra pública
Estudios técnicos
Planeación
Alcance
Tiempo
Costo
Contracting of public works
Technical studies
Planning
Scope
Time
Cost
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv Obras Públicas - Costos
Arauca (Colombia : Departamento) - Obras Públicas
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Contratación de obra pública
Estudios técnicos
Planeación
Alcance
Tiempo
Costo
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Contracting of public works
Technical studies
Planning
Scope
Time
Cost
description ilustraciones, gráficas, tablas
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-06-01T15:55:11Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-06-01T15:55:11Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022-04-19
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81470
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81470
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Amaya, C. F. (2016). El principio de planeacion en la contratacion estatal, un principio no tipificado. Via Iuris, 105-119
Andrade, R. C. (2013). Diagnóstico de la contratacion de obra pública celebrada y ejecutada con recursos de regalías. Tesis de maestria en construccion . Medellin: Universidad Nacional de Colombia
Aponte, I. (2014). Las fallas de planeacion y su incidencia en el contrato estatal de obra. Revista digital del derecho administrativo, 177-207
ASF, A. S. (2012). Problematica general en materia de obra pública. México: Separata Obra Pública
BID, B. I. (2000). Un nuevo impulso a la integracion de la infraestructura regional en America del Sur. BID
Bonnin, C. L. (1834). Compendio de los principios de administración. Madrid: Imprenta de don José Palacios
CCI, C. C. (2019). Estudio de cumplimiento de buenas practicas en la contratación pública. Bogotá: Cámara Colombiana de Infraestructura
CEPAL. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual. Santiago de Chile: Naciones Unidas
CGR. (2018). www.contraloria.gov.co COMUNICADO DE PRENSA No.35. Obtenido de www.contraloria.gov.co
CGR, C. G. (2021). Comunicados de prensa. Obtenido de Contraloría General de la República: https://www.contraloria.gov.co/es/w/revela-el-contralor-general-361-entidades-han-reportado-a-la-contralor%C3%ADa-1.061-obras-p%C3%BAblicas-sin-uso-e-inconclusas-por-6-7-billones
Clavijo, S., Vera, A., & Vera , N. (2013). La inversion en infraestructura en Colombia 2012-2020 efectos fiscales y requerimientos financieros. Actualidad economica, 7-14
Colombia compra, e. (s.f.). Guia para procesos de contratacion de obra pública. Obtenido de https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
Consejo de estado, Radicado 16661 (Sala de lo contencioso administrativo, seccion tercera 8 de Febrero de 2001). Obtenido de https://www.consejodeestado.gov.co/
Consejo de estado. (2007). Sentencia radicado 15324 de 2007 seccion tercera
Const, p. (1991). Constitucion politica de Colombia. Constitucion politica de Colombia
Constitucional, C. (2009). Corte constitucional. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-713-09.htm
Contraloria Departamental de Arauca. (2017). Inventario de obras inconclusas Departamental de Arauca. Arauca
Corte Constitucional. (2012). Corte constitucional. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-300-12.htm#_ftnref46
DIFP, D. d. (2018). Obtenido de Departamento Nacional de Planeacion: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/1%20ABC%20de%20la%20viabilidad.pdf
DNP, D. n. (2010). Decreto 2844 de 2010. Bogotá
Fernández-Ballesteros, R. (1996). Evaluación de programas: una guía práctica en ambitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis
Franco, F. L. (2015). Incidencia Económica de la Interventoría de Contratos de Estudios y Diseños en los Contratos de Obra de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín en el año 2013. . Medellín: Tesis de Maestria en Construccion. Universidad Nacional de Colombia
Gómez, I. D. (2012). El derecho de la contratacion publica en Colombia. Bogotá: Legis
Gordillo, A. (1973). Planificacion y derecho. Seccion III. Buenos Aires
Hernandez, C. F. (2020). El contrato estatal. Ibague: Universidad de Ibague
Infraestructura, C. C. (Noviembre de 2012). Una Politica pública, Maduración de proyecto, matriz de riesgos, buenas practicas contractuales. Obtenido de Cámara Colombiana de la Infraestructura: https://infraestructura.co/es/la-camara
Miranda, J. J. (2005). Gestion de proyectos: evaluacion financiera, económica, social, ambiental. Bogotá: MM editores
Morin, E. (1990). Introduccion al pensamiento complejo. Gedisa editorial
Morris, P., & G.H, H. (1987). The anatomy of major projects: A study of reality of Projects Management
OCDE. (2016). Inversion publica mas eficiente en Colombia. Mejorar la gobernanza multinivel. París: OCDE
Oceda, C. M. (2007). Project 2007: aplicado a la ingeniería con desarrollo de proyectos. Lima: Empresa editora Macro E.I.R.L
Olawale, Y. A., & Sun, M. (2010). Cost and Time control of construction projects: Inhibiting factors and mitigating measures in practice. Construction Management and Economics, 509-526
Orozco, O. G. (2000). Teoria administrativa del estado. México DF: Oxford University Press
Parodi, C. (2001). El lenguaje de los proyectos. Lima: Universidad del Pacifico
Penagos, G. (1988). Curso de derecho administrativo. Bogotá DC: Ediciones Libreria del Profesional
PMI, P. M. (2004). Guia de los fundamentos de la direccion de proyectos (Guia del PMBOK). Four Campus Boulevard, Newton Square: PMI
Potts, K. (2007). Managing mega construction projects–learning from two case studies: London Underground’s Jubilee Line Extension and BAA’s Heathrow Terminal 5. CIB World Building Congress 2007, 11-22
Rae, T., & Eden, C. (2002). On Project Success and Failure in Major Engineering Projects. Obtenido de Strathclyde Graduate Business School: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4199&rep=rep1&type=pdf
Rodriguez, L. (2018). Estructura del poder publico en Colombia. Bogotá DC: Temis S.A
Sanchez, J. C. (2010). Interventoría de proyectos y obras. Linea editorial ivestigaciones: 1
Sarria, A. (2014). El diseño de obras públicas en Colombia: un problema de ingenieria civil o de interpretaciones legales? Facultad de ingeniería. Universidad de los Andes, 17-20
Secretaria de transparencia Presidencia de la Republica. (27 de Octubre de 2016). http://www.secretariatransparencia.gov.co. Obtenido de http://www.secretariatransparencia.gov.co/elefantes-blancos/Paginas/estado-elefantes-blancos.aspx
Torres Melo, J., & Santander, J. (2013). Introducción a las politicas públicas. Bogotá: IEMP Ediciones
Vallejo, F. (2007). Responsabilidad profesional en la construccion de obras. Derechi del estado, 97-119
Vargas, E. F. (2010). Las obras publicas, una vision pragmatica del proceso general de contratacion. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Reconocimiento 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Reconocimiento 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 113 páginas + 2 Anexos
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Medellín - Arquitectura - Maestría en Construcción
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Escuela de construcción
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Arquitectura
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/1/88254032.2022.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/2/ANEXO%20BASE%20DE%20DATOS.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/3/ANEXO%20PAPELES%20DE%20TRABAJO.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/4/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/5/88254032.2022.pdf.jpg
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/6/ANEXO%20BASE%20DE%20DATOS.pdf.jpg
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/7/ANEXO%20PAPELES%20DE%20TRABAJO.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ed3638e84152bafbc6c6481cb88930d0
9c0d837897ba54682a7b64ff710707aa
f45f2e49c5304007ab89f61e8bf44a64
8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2
b0c5519eedc7296cc3ca8af4037519b1
cfd775bc5e7305aa9f74a0881b9f4c4d
7636544b103ac7140500f840910a22dc
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886660110024704
spelling Reconocimiento 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cano Restrepo, Edgar Adolfo469d8056f9ddec8e2c8ac6e22ae9cfd5Mendoza Vargas, Oscar Giovanni54e0053a897c72f309786241a83559142022-06-01T15:55:11Z2022-06-01T15:55:11Z2022-04-19https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81470Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, gráficas, tablasEste trabajo pretende estudiar la etapa de planeación del contrato de obra haciendo énfasis en el proceso de gestión de los estudios técnicos, a fin de determinar la manera en que estos inciden en los resultados del alcance, tiempo y costo previstos para la obra pública. Para tal efecto, fue realizado un análisis de los estudios técnicos y los resultados de cumplimiento del alcance, tiempo y costos previstos en 73 contratos de obra celebrados por el Departamento de Arauca, durante las vigencias 2015 y 2016 mediante licitación pública. Los resultados señalan que los estudios y diseños en un 48.4% provienen de profesionales externos que no tienen vinculo contractual con la administración, mediante la figura de donación, cesión o con origen desconocido, lo cual genera que el 65.75% de los proyectos presenten alteraciones en su alcance, el 13.70% retrasos en la entrega de la obra y un 5.48% sobrecostos, cifras superiores a las alcanzadas con los estudios técnicos provenientes de un contrato de consultoría. Adicionalmente, los diseños implantados de otros proyectos, la falta de profundidad de los estudios técnicos donados, debilidades en el calculo de cantidades de obra, diseños que no son socializados ni se adaptan a las necesidades, debilidades en la coordinación entre los estudios, diseños y el presupuesto, así como la escasez y deficiencia de los estudios técnicos que soportan los proyectos, son deficiencias detectadas que inciden en los resultados del alcance, tiempo y costo. (texto tomado de la fuente)This work aims to study the planning stage of the construction contract, emphasizing the management process of the technical studies, in order to determine the way in which these affect the results of the scope, time and cost foreseen for the public works. For this purpose, an analysis of the technical studies and the results of compliance with the scope, time and costs provided in 73 work contracts entered into by the Department of Arauca, during the periods 2015 and 2016 through public bidding, was carried out. The results indicate that the studies and designs in 48.4% come from external professionals who do not have a contractual relationship with the administration, through the figure of donation, assignment or with unknown origin, which generates that 65.75% of the projects present alterations in its scope, 13.70% delays in the delivery of the work and 5.48% cost overruns, figures higher than those achieved with the technical studies from a consulting contract. Additionally, the implanted designs of other projects, the lack of depth of the donated technical studies, weaknesses in the calculation of quantities of work, designs that are not socialized or adapted to the needs, weaknesses in the coordination between the studies, designs and the budget, as well as the scarcity and deficiency of the technical studies that support the projects, are detected deficiencies that affect the results of the scope, time and cost.MaestríaMagister en ConstrucciónÁrea Curricular de Construcción y Hábitat113 páginas + 2 Anexosapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Arquitectura - Maestría en ConstrucciónEscuela de construcciónFacultad de ArquitecturaMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil350 - Administración pública y ciencia militar::351 - Administración públicaObras Públicas - CostosArauca (Colombia : Departamento) - Obras PúblicasContratación de obra públicaEstudios técnicosPlaneaciónAlcanceTiempoCostoContracting of public worksTechnical studiesPlanningScopeTimeCostIncidencia de los estudios técnicos en el alcance, tiempo y costo de los contratos de obra pública en el Departamento de Arauca, vigencias 2015 y 2016Incidence of technical studies in the scope, time and cost of public works contracts in the Department of Arauca, valid for 2015 and 2016Trabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAmaya, C. F. (2016). El principio de planeacion en la contratacion estatal, un principio no tipificado. Via Iuris, 105-119Andrade, R. C. (2013). Diagnóstico de la contratacion de obra pública celebrada y ejecutada con recursos de regalías. Tesis de maestria en construccion . Medellin: Universidad Nacional de ColombiaAponte, I. (2014). Las fallas de planeacion y su incidencia en el contrato estatal de obra. Revista digital del derecho administrativo, 177-207ASF, A. S. (2012). Problematica general en materia de obra pública. México: Separata Obra PúblicaBID, B. I. (2000). Un nuevo impulso a la integracion de la infraestructura regional en America del Sur. BIDBonnin, C. L. (1834). Compendio de los principios de administración. Madrid: Imprenta de don José PalaciosCCI, C. C. (2019). Estudio de cumplimiento de buenas practicas en la contratación pública. Bogotá: Cámara Colombiana de InfraestructuraCEPAL. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual. Santiago de Chile: Naciones UnidasCGR. (2018). www.contraloria.gov.co COMUNICADO DE PRENSA No.35. Obtenido de www.contraloria.gov.coCGR, C. G. (2021). Comunicados de prensa. Obtenido de Contraloría General de la República: https://www.contraloria.gov.co/es/w/revela-el-contralor-general-361-entidades-han-reportado-a-la-contralor%C3%ADa-1.061-obras-p%C3%BAblicas-sin-uso-e-inconclusas-por-6-7-billonesClavijo, S., Vera, A., & Vera , N. (2013). La inversion en infraestructura en Colombia 2012-2020 efectos fiscales y requerimientos financieros. Actualidad economica, 7-14Colombia compra, e. (s.f.). Guia para procesos de contratacion de obra pública. Obtenido de https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guiasConsejo de estado, Radicado 16661 (Sala de lo contencioso administrativo, seccion tercera 8 de Febrero de 2001). Obtenido de https://www.consejodeestado.gov.co/Consejo de estado. (2007). Sentencia radicado 15324 de 2007 seccion terceraConst, p. (1991). Constitucion politica de Colombia. Constitucion politica de ColombiaConstitucional, C. (2009). Corte constitucional. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-713-09.htmContraloria Departamental de Arauca. (2017). Inventario de obras inconclusas Departamental de Arauca. AraucaCorte Constitucional. (2012). Corte constitucional. Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-300-12.htm#_ftnref46DIFP, D. d. (2018). Obtenido de Departamento Nacional de Planeacion: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/1%20ABC%20de%20la%20viabilidad.pdfDNP, D. n. (2010). Decreto 2844 de 2010. BogotáFernández-Ballesteros, R. (1996). Evaluación de programas: una guía práctica en ambitos sociales, educativos y de salud. Madrid: SíntesisFranco, F. L. (2015). Incidencia Económica de la Interventoría de Contratos de Estudios y Diseños en los Contratos de Obra de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín en el año 2013. . Medellín: Tesis de Maestria en Construccion. Universidad Nacional de ColombiaGómez, I. D. (2012). El derecho de la contratacion publica en Colombia. Bogotá: LegisGordillo, A. (1973). Planificacion y derecho. Seccion III. Buenos AiresHernandez, C. F. (2020). El contrato estatal. Ibague: Universidad de IbagueInfraestructura, C. C. (Noviembre de 2012). Una Politica pública, Maduración de proyecto, matriz de riesgos, buenas practicas contractuales. Obtenido de Cámara Colombiana de la Infraestructura: https://infraestructura.co/es/la-camaraMiranda, J. J. (2005). Gestion de proyectos: evaluacion financiera, económica, social, ambiental. Bogotá: MM editoresMorin, E. (1990). Introduccion al pensamiento complejo. Gedisa editorialMorris, P., & G.H, H. (1987). The anatomy of major projects: A study of reality of Projects ManagementOCDE. (2016). Inversion publica mas eficiente en Colombia. Mejorar la gobernanza multinivel. París: OCDEOceda, C. M. (2007). Project 2007: aplicado a la ingeniería con desarrollo de proyectos. Lima: Empresa editora Macro E.I.R.LOlawale, Y. A., & Sun, M. (2010). Cost and Time control of construction projects: Inhibiting factors and mitigating measures in practice. Construction Management and Economics, 509-526Orozco, O. G. (2000). Teoria administrativa del estado. México DF: Oxford University PressParodi, C. (2001). El lenguaje de los proyectos. Lima: Universidad del PacificoPenagos, G. (1988). Curso de derecho administrativo. Bogotá DC: Ediciones Libreria del ProfesionalPMI, P. M. (2004). Guia de los fundamentos de la direccion de proyectos (Guia del PMBOK). Four Campus Boulevard, Newton Square: PMIPotts, K. (2007). Managing mega construction projects–learning from two case studies: London Underground’s Jubilee Line Extension and BAA’s Heathrow Terminal 5. CIB World Building Congress 2007, 11-22Rae, T., & Eden, C. (2002). On Project Success and Failure in Major Engineering Projects. Obtenido de Strathclyde Graduate Business School: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4199&rep=rep1&type=pdfRodriguez, L. (2018). Estructura del poder publico en Colombia. Bogotá DC: Temis S.ASanchez, J. C. (2010). Interventoría de proyectos y obras. Linea editorial ivestigaciones: 1Sarria, A. (2014). El diseño de obras públicas en Colombia: un problema de ingenieria civil o de interpretaciones legales? Facultad de ingeniería. Universidad de los Andes, 17-20Secretaria de transparencia Presidencia de la Republica. (27 de Octubre de 2016). http://www.secretariatransparencia.gov.co. Obtenido de http://www.secretariatransparencia.gov.co/elefantes-blancos/Paginas/estado-elefantes-blancos.aspxTorres Melo, J., & Santander, J. (2013). Introducción a las politicas públicas. Bogotá: IEMP EdicionesVallejo, F. (2007). Responsabilidad profesional en la construccion de obras. Derechi del estado, 97-119Vargas, E. F. (2010). Las obras publicas, una vision pragmatica del proceso general de contratacion. Bogotá: Grupo Editorial IbañezEstudiantesInvestigadoresPúblico generalResponsables políticosORIGINAL88254032.2022.pdf88254032.2022.pdfTesis de Maestría en Construcciónapplication/pdf2154925https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/1/88254032.2022.pdfed3638e84152bafbc6c6481cb88930d0MD51ANEXO BASE DE DATOS.pdfANEXO BASE DE DATOS.pdfTesis de Maestría en Construcción. Anexo 1application/pdf19387533https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/2/ANEXO%20BASE%20DE%20DATOS.pdf9c0d837897ba54682a7b64ff710707aaMD52ANEXO PAPELES DE TRABAJO.pdfANEXO PAPELES DE TRABAJO.pdfTesis de Maestría en Construcción. Anexo 2application/pdf12936371https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/3/ANEXO%20PAPELES%20DE%20TRABAJO.pdff45f2e49c5304007ab89f61e8bf44a64MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/4/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD54THUMBNAIL88254032.2022.pdf.jpg88254032.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5520https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/5/88254032.2022.pdf.jpgb0c5519eedc7296cc3ca8af4037519b1MD55ANEXO BASE DE DATOS.pdf.jpgANEXO BASE DE DATOS.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2980https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/6/ANEXO%20BASE%20DE%20DATOS.pdf.jpgcfd775bc5e7305aa9f74a0881b9f4c4dMD56ANEXO PAPELES DE TRABAJO.pdf.jpgANEXO PAPELES DE TRABAJO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5427https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81470/7/ANEXO%20PAPELES%20DE%20TRABAJO.pdf.jpg7636544b103ac7140500f840910a22dcMD57unal/81470oai:repositorio.unal.edu.co:unal/814702023-08-04 23:04:30.691Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.coUExBTlRJTExBIERFUMOTU0lUTwoKQ29tbyBlZGl0b3IgZGUgZXN0ZSDDrXRlbSwgdXN0ZWQgcHVlZGUgbW92ZXJsbyBhIHJldmlzacOzbiBzaW4gYW50ZXMgcmVzb2x2ZXIgbG9zIHByb2JsZW1hcyBpZGVudGlmaWNhZG9zLCBkZSBsbyBjb250cmFyaW8sIGhhZ2EgY2xpYyBlbiBHdWFyZGFyIHBhcmEgZ3VhcmRhciBlbCDDrXRlbSB5IHNvbHVjaW9uYXIgZXN0b3MgcHJvYmxlbWFzIG1hcyB0YXJkZS4KClBhcmEgdHJhYmFqb3MgZGVwb3NpdGFkb3MgcG9yIHN1IHByb3BpbyBhdXRvcjoKIApBbCBhdXRvYXJjaGl2YXIgZXN0ZSBncnVwbyBkZSBhcmNoaXZvcyBkaWdpdGFsZXMgeSBzdXMgbWV0YWRhdG9zLCB5byBnYXJhbnRpem8gYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBVbmFsIGVsIGRlcmVjaG8gYSBhbG1hY2VuYXJsb3MgeSBtYW50ZW5lcmxvcyBkaXNwb25pYmxlcyBlbiBsw61uZWEgZGUgbWFuZXJhIGdyYXR1aXRhLiBEZWNsYXJvIHF1ZSBsYSBvYnJhIGVzIGRlIG1pIHByb3BpZWRhZCBpbnRlbGVjdHVhbCB5IHF1ZSBlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsIFVuYWwgbm8gYXN1bWUgbmluZ3VuYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgc2kgaGF5IGFsZ3VuYSB2aW9sYWNpw7NuIGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGFsIGRpc3RyaWJ1aXIgZXN0b3MgYXJjaGl2b3MgeSBtZXRhZGF0b3MuIChTZSByZWNvbWllbmRhIGEgdG9kb3MgbG9zIGF1dG9yZXMgYSBpbmRpY2FyIHN1cyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBlbiBsYSBww6FnaW5hIGRlIHTDrXR1bG8gZGUgc3UgZG9jdW1lbnRvLikgRGUgbGEgbWlzbWEgbWFuZXJhLCBhY2VwdG8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBsYSBzaWd1aWVudGUgbGljZW5jaWE6IExvcyBhdXRvcmVzIG8gdGl0dWxhcmVzIGRlbCBkZXJlY2hvIGRlIGF1dG9yIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8gY29uZmllcmVuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgdW5hIGxpY2VuY2lhIG5vIGV4Y2x1c2l2YSwgbGltaXRhZGEgeSBncmF0dWl0YSBzb2JyZSBsYSBvYnJhIHF1ZSBzZSBpbnRlZ3JhIGVuIGVsIFJlcG9zaXRvcmlvIEluc3RpdHVjaW9uYWwsIHF1ZSBzZSBhanVzdGEgYSBsYXMgc2lndWllbnRlcyBjYXJhY3RlcsOtc3RpY2FzOiBhKSBFc3RhcsOhIHZpZ2VudGUgYSBwYXJ0aXIgZGUgbGEgZmVjaGEgZW4gcXVlIHNlIGluY2x1eWUgZW4gZWwgcmVwb3NpdG9yaW8sIHF1ZSBzZXLDoW4gcHJvcnJvZ2FibGVzIGluZGVmaW5pZGFtZW50ZSBwb3IgZWwgdGllbXBvIHF1ZSBkdXJlIGVsIGRlcmVjaG8gcGF0cmltb25pYWwgZGVsIGF1dG9yLiBFbCBhdXRvciBwb2Ryw6EgZGFyIHBvciB0ZXJtaW5hZGEgbGEgbGljZW5jaWEgc29saWNpdMOhbmRvbG8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZC4gYikgTG9zIGF1dG9yZXMgYXV0b3JpemFuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgcGFyYSBwdWJsaWNhciBsYSBvYnJhIGVuIGVsIGZvcm1hdG8gcXVlIGVsIHJlcG9zaXRvcmlvIGxvIHJlcXVpZXJhIChpbXByZXNvLCBkaWdpdGFsLCBlbGVjdHLDs25pY28gbyBjdWFscXVpZXIgb3RybyBjb25vY2lkbyBvIHBvciBjb25vY2VyKSB5IGNvbm9jZW4gcXVlIGRhZG8gcXVlIHNlIHB1YmxpY2EgZW4gSW50ZXJuZXQgcG9yIGVzdGUgaGVjaG8gY2lyY3VsYSBjb24gYWxjYW5jZSBtdW5kaWFsLiBjKSBMb3MgYXV0b3JlcyBhY2VwdGFuIHF1ZSBsYSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgYSB0w610dWxvIGdyYXR1aXRvLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIHJlbnVuY2lhbiBhIHJlY2liaXIgZW1vbHVtZW50byBhbGd1bm8gcG9yIGxhIHB1YmxpY2FjacOzbiwgZGlzdHJpYnVjacOzbiwgY29tdW5pY2FjacOzbiBww7pibGljYSB5IGN1YWxxdWllciBvdHJvIHVzbyBxdWUgc2UgaGFnYSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGxpY2VuY2lhIHkgZGUgbGEgbGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBjb24gcXVlIHNlIHB1YmxpY2EuIGQpIExvcyBhdXRvcmVzIG1hbmlmaWVzdGFuIHF1ZSBzZSB0cmF0YSBkZSB1bmEgb2JyYSBvcmlnaW5hbCBzb2JyZSBsYSBxdWUgdGllbmVuIGxvcyBkZXJlY2hvcyBxdWUgYXV0b3JpemFuIHkgcXVlIHNvbiBlbGxvcyBxdWllbmVzIGFzdW1lbiB0b3RhbCByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgcG9yIGVsIGNvbnRlbmlkbyBkZSBzdSBvYnJhIGFudGUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgeSBhbnRlIHRlcmNlcm9zLiBFbiB0b2RvIGNhc28gbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgc2UgY29tcHJvbWV0ZSBhIGluZGljYXIgc2llbXByZSBsYSBhdXRvcsOtYSBpbmNsdXllbmRvIGVsIG5vbWJyZSBkZWwgYXV0b3IgeSBsYSBmZWNoYSBkZSBwdWJsaWNhY2nDs24uIGUpIExvcyBhdXRvcmVzIGF1dG9yaXphbiBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIHBhcmEgaW5jbHVpciBsYSBvYnJhIGVuIGxvcyBhZ3JlZ2Fkb3JlcywgaW5kaWNlc3MgeSBidXNjYWRvcmVzIHF1ZSBzZSBlc3RpbWVuIG5lY2VzYXJpb3MgcGFyYSBwcm9tb3ZlciBzdSBkaWZ1c2nDs24uIGYpIExvcyBhdXRvcmVzIGFjZXB0YW4gcXVlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhIHB1ZWRhIGNvbnZlcnRpciBlbCBkb2N1bWVudG8gYSBjdWFscXVpZXIgbWVkaW8gbyBmb3JtYXRvIHBhcmEgcHJvcMOzc2l0b3MgZGUgcHJlc2VydmFjacOzbiBkaWdpdGFsLiBTSSBFTCBET0NVTUVOVE8gU0UgQkFTQSBFTiBVTiBUUkFCQUpPIFFVRSBIQSBTSURPIFBBVFJPQ0lOQURPIE8gQVBPWUFETyBQT1IgVU5BIEFHRU5DSUEgTyBVTkEgT1JHQU5JWkFDScOTTiwgQ09OIEVYQ0VQQ0nDk04gREUgTEEgVU5JVkVSU0lEQUQgTkFDSU9OQUwgREUgQ09MT01CSUEsIExPUyBBVVRPUkVTIEdBUkFOVElaQU4gUVVFIFNFIEhBIENVTVBMSURPIENPTiBMT1MgREVSRUNIT1MgWSBPQkxJR0FDSU9ORVMgUkVRVUVSSURPUyBQT1IgRUwgUkVTUEVDVElWTyBDT05UUkFUTyBPIEFDVUVSRE8uIAoKUGFyYSB0cmFiYWpvcyBkZXBvc2l0YWRvcyBwb3Igb3RyYXMgcGVyc29uYXMgZGlzdGludGFzIGEgc3UgYXV0b3I6IAoKRGVjbGFybyBxdWUgZWwgZ3J1cG8gZGUgYXJjaGl2b3MgZGlnaXRhbGVzIHkgbWV0YWRhdG9zIGFzb2NpYWRvcyBxdWUgZXN0b3kgYXJjaGl2YW5kbyBlbiBlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsIFVOKSBlcyBkZSBkb21pbmlvIHDDumJsaWNvLiBTaSBubyBmdWVzZSBlbCBjYXNvLCBhY2VwdG8gdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgcG9yIGN1YWxxdWllciBpbmZyYWNjacOzbiBkZSBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBxdWUgY29ubGxldmUgbGEgZGlzdHJpYnVjacOzbiBkZSBlc3RvcyBhcmNoaXZvcyB5IG1ldGFkYXRvcy4KTk9UQTogU0kgTEEgVEVTSVMgQSBQVUJMSUNBUiBBRFFVSVJJw5MgQ09NUFJPTUlTT1MgREUgQ09ORklERU5DSUFMSURBRCBFTiBFTCBERVNBUlJPTExPIE8gUEFSVEVTIERFTCBET0NVTUVOVE8uIFNJR0EgTEEgRElSRUNUUklaIERFIExBIFJFU09MVUNJw5NOIDAyMyBERSAyMDE1LCBQT1IgTEEgQ1VBTCBTRSBFU1RBQkxFQ0UgRUwgUFJPQ0VESU1JRU5UTyBQQVJBIExBIFBVQkxJQ0FDScOTTiBERSBURVNJUyBERSBNQUVTVFLDjUEgWSBET0NUT1JBRE8gREUgTE9TIEVTVFVESUFOVEVTIERFIExBIFVOSVZFUlNJREFEIE5BQ0lPTkFMIERFIENPTE9NQklBIEVOIEVMIFJFUE9TSVRPUklPIElOU1RJVFVDSU9OQUwgVU4sIEVYUEVESURBIFBPUiBMQSBTRUNSRVRBUsONQSBHRU5FUkFMLiAqTEEgVEVTSVMgQSBQVUJMSUNBUiBERUJFIFNFUiBMQSBWRVJTScOTTiBGSU5BTCBBUFJPQkFEQS4gCgpBbCBoYWNlciBjbGljIGVuIGVsIHNpZ3VpZW50ZSBib3TDs24sIHVzdGVkIGluZGljYSBxdWUgZXN0w6EgZGUgYWN1ZXJkbyBjb24gZXN0b3MgdMOpcm1pbm9zLiBTaSB0aWVuZSBhbGd1bmEgZHVkYSBzb2JyZSBsYSBsaWNlbmNpYSwgcG9yIGZhdm9yLCBjb250YWN0ZSBjb24gZWwgYWRtaW5pc3RyYWRvciBkZWwgc2lzdGVtYS4KClVOSVZFUlNJREFEIE5BQ0lPTkFMIERFIENPTE9NQklBIC0gw5psdGltYSBtb2RpZmljYWNpw7NuIDE5LzEwLzIwMjEK

Publicaciones similares