Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana

Trabajo de Investigación

Autores:
Grajales-Naranjo, Poliana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/22469
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/22469
Palabra clave:
CONTRATOS ESTATALES
PRINCIPIOS
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CADUCIDAD
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019
id UCATOLICA2_bc9c26f3422ada145900ab725254221f
oai_identifier_str oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/22469
network_acronym_str UCATOLICA2
network_name_str RIUCaC - Repositorio U. Católica
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
title Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
spellingShingle Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
CONTRATOS ESTATALES
PRINCIPIOS
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CADUCIDAD
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
title_short Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
title_full Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
title_fullStr Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
title_full_unstemmed Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
title_sort Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana
dc.creator.fl_str_mv Grajales-Naranjo, Poliana
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Silva-Tenorio, John Fredy
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Grajales-Naranjo, Poliana
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv CONTRATOS ESTATALES
topic CONTRATOS ESTATALES
PRINCIPIOS
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CADUCIDAD
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv PRINCIPIOS
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CADUCIDAD
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
description Trabajo de Investigación
publishDate 2018
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2018
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-01-15T17:04:58Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-01-15T17:04:58Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/submittedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str submittedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Grajales-Naranjo, P. (2018). Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10983/22469
identifier_str_mv Grajales-Naranjo, P. (2018). Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia
url https://hdl.handle.net/10983/22469
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Agudelo, O. (2014). Dos dilemas judiciales en ronald dworkin. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 8(2), 35-53.
Agudelo, O. A. (Enero - Junio de 2013). El calculo de las acciones. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 7(1), 1-150.
Alarcon, H. (2010). Contratación Estatal Comparada Con Argentina. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 4(1), 205-236.
Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. (E. G. Valdés, Trad.) Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.
Alexy, R. (1997). El concepto y la validez del derecho. (J. M. Seña, Trad.) Barcelona: Gedisa.
Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. (C. B. Pulido, Trad.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Alexy, R. (2006). Derecho y Razón Práctica. México: Fontamara.
Arce, D. (2003). El contrato de obra, razones de las órdenes de cambio, o reclamaciones de los contratistas. VNIVERSITAS, 282-296.
Asamblea Nacional Constituyente. (10 de Octubre de 1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional (114).
Atienza, M. (1997). Derecho y argumentación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Barrera, C. (2017). La incidencia del principio de planeación en el proceso de selección. (J. F. Silva Tenorio, Dir.) Trabajo de Grado. Recuperado el 8 de julio de 2018, de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14340.
Congreso de la República. (6 de Marzo de 2014). Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, CXLIX (49084).
Consejo de Estado. (2011). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP). Bogotá.
Consejo de Estado. (1979). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre, Expediente 1485.
Consejo de Estado. (1995). Sentencia del 8 de mayo, expediente 8118. C.P: Juan de Dios Montes Hernández
Consejo de Estado. (1996). Sentencia de 26 de julio, Rad. 7754, C. P. Delio Gómez Leyva.
Consejo de Estado. (2004). Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo, expediente 52001-23-31-000-2002-00226-01. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado. (2005). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 14.579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
Consejo de Estado. (2007). Sección Tercera, sentencia de 16 de mayo, expediente 19001-23-31-000-2003-00680-01. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado. (2009). Sentencia Radicación número: 25000-23-25-000- 2007-00460-02(0071-09) C.P: Bertha Lucia Ramírez De Páez.
Consejo de Estado. (2010). Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia Exp. 36054. C.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado. (2010). Sentencia No. Rad. 18394. C.P: Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado. (2011). Sentencia del 19 de agosto. Expediente: 63001-23-31- 000-1998-00812-01(20144). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Consejo de Estado. (2011). Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867- 01(17767) C.P: Olga Mélida Valle de la Hoz.
Consejo de Estado. (2011). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 7 de marzo. Rad. 37.044. C.P: Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado. (2011). Exp. 14461, M.P. Danilo Rojas Betancourt.
Consejo de Estado. (2012). Sentencia No. Rad. 17434. C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Consejo de Estado. (2012). Sentencia No. Rad. 20738. C.P: Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado. (2013). Sentencia No. Rad. 30236. C.P: Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado. (2013). Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril, exp. 27.720. M.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado. (2013). Sentencia del 31 de agosto. Rad. No. 25000-23-26- 000-1997-04390-01(18080). C.P: Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado. (2014). Sección Tercera, exp. 29214, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado. (2015). Sentencia CE – SUJ2 No. 5. Expediente, 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015). C.P: Carmelo Perdomo Cuéter
Consejo de Estado. (2016). Sentencia Radicación No.: (56179). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado. (2017). Sentencia Radicación No.: 2106815. C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado. (2017). Sentencia Radicación No: 42105. C.P: Danilo Rojas Betancourt.
Consejo de Estado. Radicación No. 39309. C.P: Danilo Rojas Betancourt.
Corte Constitucional. (1994). Sentencia C-133, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional. (1994). Sentencia C-180, M.P. Hernando Herrera Vergara, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional. (2001). Sentencia T - 1341. M.P: Álvaro Tafur Galvis
Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-228, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional. (2006). Sentencia C - 355, M.P. Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional. (2009). Sentencia T - 133. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional. (2010). Sentencia C-060. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. (2010). Sentencia C-983. M.P: Luís Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. (2012). Sentencia C - 300. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. (2013). Sentencia C- 826, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. (2014). Sentencia C-577, M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
Corte Constitucional. (2014). Sentencia T-682. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. (2015). Sentencia C - 284, M.P: Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. (2017). Sentencia T-487, M.P: Alberto Rojas Ríos.
Cuenca, C. (2011). Transparencia y lucha contra la corrupción en la contratación estatal. En R. Araújo, La Ley 1150 de 2007 ¿Una respuesta a la eficacia y transparencia en la contratación estatal? Bogotá: Universidad del Rosario
Cuenca, C., García, L., & Martínez, J. (2010). La Contratación Estatal: Teoría General. Perspectiva comparada y regulación internacional. Bogotá: Universidad Rosario.
Dávila, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Taurus (12), 180-205.
Dávila, L. (2003). Régimen jurídico de la contratación Estatal (2 ed.). Bogotá: Legis.
Dávila, J. (1994). El negocio jurídico ante la jurisprudencia. Madrid: Trívium.
Dromi, R. (2006). Derecho Administrativo. Buenos Aires: Hispania Libros.
Dworkin, R. (1977). Los Derechos en Serio. (M. Guastavino, Trad.) Madrid: Ariel Derecho
Eguiguren, G. (2001). Celebración de Contratos administrativos. Quito: Corporación Editora Nacional.
Escola, H. (1977). Tratado integral de los contratos administrativos (Vol. I). Buenos Aires: Depalma.
Fernández, F. (1992). El sistema constitucional español. Madrid: Dykinson.
Ferrajoli, L. (2004). Derechos y Garantías, La Ley del más débil. Madrid: Trotta.
Ferrajoli, L. (2009). Los fundamentos de los derechos fundamentales (Antonio de Gabo; Gerardo Pisarello ed.). Madrid: Trotta.
Galán, A. (2016). Los derechos humanos fundamentados mediante la legitimación y la moral jurídica. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 10(1), 31-48.
Vidal, J. (1979). El Contrato de Obra Pública. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
García de Enterría, E., & Fernández, T. (2004). Curso de Derecho administrativo. Madrid: Civitas
García, E., & Fernández, T. (1998). Curso de derecho administrativo. Madrid: Civitas
García., A. (1998). Principios y positivismo jurídico. El no positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Gil, R. E. (1989). Responsabilidad Contractual de la Administración Pública. Bogotá: Temis.
Gimeno, J. (1995). El control de la contratación pública. Las normas comunitarias y su adaptación en España. Madrid: Civitas.
Gordillo, A. (1988). Obra Pública y Contrato de Obra Pública. En: Contratos Administrativos: Régimen de Pago y Actualización (Vol. I). Buenos Aires: Astrea.
Guastini, R. (1999). Distinguiendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho. Gedisa Editorial.
Sarriá, E., & Sarria, M. (2010). Derecho administrativo colombiano, general y especial. Bogotá: Editorial Colección Pequeño Foro.
Habermas, J. (1998). Facticidad y validez. Madrid: Trotta
Habermas, J. (2012). La Constitución de Europa. Madrid: Trotta.
Hart, H. (2009). El concepto del derecho. (G. Carrió, Trad.) Buenos Aires: Abeledo Perrot.
Henao, J. C., & Ospina, A. (2015). La responsabilidad extracontractual del Estado. Bogotá: Universidad externado de Colombia.
Hinestrosa, F. (2016). Responsabilidad extracontractual: Antijuridicidad y Culpa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. (1993). Diccionario Jurídico Mexicano. México: Porrúa.
Santofimio, J. O. (2003). Tratado de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Jinesta, E. (2002). Tratado de derecho administrativo. Buenos Aires: Biblioteca Jurídica Dike.
Kelsen, H. (1982). La Teoría Pura del Derecho. (R. Vernengo, Trad.) México: UNAM.
Kelsen, H. (1994). Teoría Pura del Derecho (2° ed.). (M. Nilve, Trad.) Buenos Aires: Eudeba.
Kelsen, H. (2009). Teoría Pura del Derecho (16ava ed.). (R. J. VERNENGO, Trad.) México: Porrúa.
Laneri, F. F. (1990). Instituciones de derecho civil moderno. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
Santofimio, J. O. (2004). Tratado de Derecho Administrativo (Vol. III). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
León, J. (julio de 2014). Tensión entre derechos y principios. Consideraciones a la interpretación judicial de la moral en la praxis del derecho. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 8(2), 15-34.
Marienhoff, M. (1960). El dominio público. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina.
Marienhoff, M. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
Marienhoff, M. (2014). Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
Santofimio, J. (2011). Procedimientos administrativos y tecnología. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Mesa, M. L., & Vide., C. R. (2005). La doctrina de los actos propios. Buenos Aires: Reus.
Parejo, L. (1994). El Interés General o Público; Las Instituciones Generales para su Realización y, en su caso. Reajuste con el Interés Privado. En Manual de Derecho Administrativo (págs. 306 - 307). Barcelona: Ariel.
Parejo, L. (1995). La eficacia, principio de la actuación de la Administración. Madrid: INAP.
Ruiz, A. (2003). Sobre el concepto de igualdad. En M. Carbonell, El principios constitucional de igualdad. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pino, J. (2005). El régimen jurídico de los contratos estatales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Presidente de la República. (17 de julio de 2013). Decreto 1510, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Diario Oficial, CXLIX (48854).
Rodríguez, L. (2012). El Equilibrio Económico en los Contratos Administrativos. Bogotá: Temis.
Prieto, L. (1992). Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Rejtman Farah, M. (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Prosper, W. (2000). Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa francesa (1 ed.). Bogotá: ediciones librería del profesional.
Carbonell, M. (2004). Notas sobre la libertad de expresión en México. México: orrúa.
Carbonell, M., & Salazar, P. (2009). Garantismo. Madrid: Trotta.
Colombia Compra Eficiente. (2017). Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía. Bogotá: Ibáñez.
Congreso de Colombia. (28 de octubre de 1993). Ley 80, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial CXXIX (41094).
Congreso de Colombia. (18 de agosto de 2000). Ley 610. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Diario Oficial, CXXXVI (44133).
Congreso de Colombia. (4 de agosto de 2001). Ley 678. Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Diario Oficial, CXXXVII (44509)
Congreso de Colombia. (19 de julio de 2003). Ley 828. Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social. Diario Oficial, CXXXIX (45253).
Congreso de Colombia. (2011). Ley 1474 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Diario Oficial, XXLL (48128).
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
rights_invalid_str_mv Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Derecho
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Derecho
institution Universidad Católica de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6c8a4db9-a4df-460c-bef7-a9daf2ac0d5c/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/0e29b10e-5ed4-46d1-a2cd-e736e3f1976c/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/a78e5c89-03b2-4fbb-ac57-cf614c8c1a81/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c37d3a52-877c-4b4f-abea-38db12ce66a1/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/68330f66-3d84-4f69-a26e-ea61c8f51c2d/download
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/e687d4b2-5d69-4eff-a096-f47df186cc86/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 7496083433a03a0e98c1fa35000891c4
82bd7d6467c422bc7f35e50319f2d0d6
48600482606c6a9da366c4641b4e661d
1d4792f0e220f6823f6e794fb59ba125
f053155742961f5f90f776d2a61a1322
9e998c75cfab36f0217fb50b627a5779
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1808402672103981056
spelling Silva-Tenorio, John Fredy62af259f-0717-489d-969c-cab4bdb6a47e-1Grajales-Naranjo, Polianaec33e64a-3d01-419e-b88d-0eb7773e7124-12019-01-15T17:04:58Z2019-01-15T17:04:58Z2018Trabajo de InvestigaciónLa presente investigación jurídica, tiene como propósito fundamental analizar la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública desde la perspectiva dogmática que considera los principios de la contratación estatal como límites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el sistema normativo colombiano. Se pretende evidenciar con fundamento teórico, normativo y jurisprudencial, la prevalencia de los principios de la contratación estatal, en aquellas situaciones en donde se genera un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato conduciendo a su paralización.PregradoAbogado1. Consideraciones preliminares en torno al concepto de los Principios del Régimen de Contratación Estatal colombiano. 2. Consideraciones respecto del contrato de obra pública en el Régimen de Contratación Estatal colombiano 3. La declaración administrativa de la caducidad del Contrato de Obra Pública analizada desde la perspectiva de los principios Conclusión Referenciasapplication/pdfGrajales-Naranjo, P. (2018). Limites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombiana. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/22469spaFacultad de DerechoDerechoAgudelo, O. (2014). Dos dilemas judiciales en ronald dworkin. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 8(2), 35-53.Agudelo, O. A. (Enero - Junio de 2013). El calculo de las acciones. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 7(1), 1-150.Alarcon, H. (2010). Contratación Estatal Comparada Con Argentina. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 4(1), 205-236.Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. (E. G. Valdés, Trad.) Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.Alexy, R. (1997). El concepto y la validez del derecho. (J. M. Seña, Trad.) Barcelona: Gedisa.Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. (C. B. Pulido, Trad.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Alexy, R. (2006). Derecho y Razón Práctica. México: Fontamara.Arce, D. (2003). El contrato de obra, razones de las órdenes de cambio, o reclamaciones de los contratistas. VNIVERSITAS, 282-296.Asamblea Nacional Constituyente. (10 de Octubre de 1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional (114).Atienza, M. (1997). Derecho y argumentación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Barrera, C. (2017). La incidencia del principio de planeación en el proceso de selección. (J. F. Silva Tenorio, Dir.) Trabajo de Grado. Recuperado el 8 de julio de 2018, de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14340.Congreso de la República. (6 de Marzo de 2014). Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, CXLIX (49084).Consejo de Estado. (2011). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP). Bogotá.Consejo de Estado. (1979). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre, Expediente 1485.Consejo de Estado. (1995). Sentencia del 8 de mayo, expediente 8118. C.P: Juan de Dios Montes HernándezConsejo de Estado. (1996). Sentencia de 26 de julio, Rad. 7754, C. P. Delio Gómez Leyva.Consejo de Estado. (2004). Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo, expediente 52001-23-31-000-2002-00226-01. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Consejo de Estado. (2005). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 14.579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.Consejo de Estado. (2007). Sección Tercera, sentencia de 16 de mayo, expediente 19001-23-31-000-2003-00680-01. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Consejo de Estado. (2009). Sentencia Radicación número: 25000-23-25-000- 2007-00460-02(0071-09) C.P: Bertha Lucia Ramírez De Páez.Consejo de Estado. (2010). Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia Exp. 36054. C.P. Enrique Gil Botero.Consejo de Estado. (2010). Sentencia No. Rad. 18394. C.P: Ruth Stella Correa Palacio.Consejo de Estado. (2011). Sentencia del 19 de agosto. Expediente: 63001-23-31- 000-1998-00812-01(20144). C.P. Jaime Orlando Santofimio GamboaConsejo de Estado. (2011). Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867- 01(17767) C.P: Olga Mélida Valle de la Hoz.Consejo de Estado. (2011). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 7 de marzo. Rad. 37.044. C.P: Enrique Gil Botero.Consejo de Estado. (2011). Exp. 14461, M.P. Danilo Rojas Betancourt.Consejo de Estado. (2012). Sentencia No. Rad. 17434. C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera.Consejo de Estado. (2012). Sentencia No. Rad. 20738. C.P: Enrique Gil Botero.Consejo de Estado. (2013). Sentencia No. Rad. 30236. C.P: Mauricio Fajardo Gómez.Consejo de Estado. (2013). Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril, exp. 27.720. M.P. Enrique Gil Botero.Consejo de Estado. (2013). Sentencia del 31 de agosto. Rad. No. 25000-23-26- 000-1997-04390-01(18080). C.P: Ruth Stella Correa Palacio.Consejo de Estado. (2014). Sección Tercera, exp. 29214, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.Consejo de Estado. (2015). Sentencia CE – SUJ2 No. 5. Expediente, 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015). C.P: Carmelo Perdomo CuéterConsejo de Estado. (2016). Sentencia Radicación No.: (56179). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Consejo de Estado. (2017). Sentencia Radicación No.: 2106815. C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez.Consejo de Estado. (2017). Sentencia Radicación No: 42105. C.P: Danilo Rojas Betancourt.Consejo de Estado. Radicación No. 39309. C.P: Danilo Rojas Betancourt.Corte Constitucional. (1994). Sentencia C-133, M.P. Antonio Barrera Carbonell.Corte Constitucional. (1994). Sentencia C-180, M.P. Hernando Herrera Vergara, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa.Corte Constitucional. (2001). Sentencia T - 1341. M.P: Álvaro Tafur GalvisCorte Constitucional. (2002). Sentencia C-228, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.Corte Constitucional. (2006). Sentencia C - 355, M.P. Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández.Corte Constitucional. (2009). Sentencia T - 133. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto.Corte Constitucional. (2010). Sentencia C-060. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Corte Constitucional. (2010). Sentencia C-983. M.P: Luís Ernesto Vargas Silva.Corte Constitucional. (2012). Sentencia C - 300. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Corte Constitucional. (2013). Sentencia C- 826, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.Corte Constitucional. (2014). Sentencia C-577, M.P. María Victoria Sáchica Méndez.Corte Constitucional. (2014). Sentencia T-682. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.Corte Constitucional. (2015). Sentencia C - 284, M.P: Mauricio González Cuervo.Corte Constitucional. (2017). Sentencia T-487, M.P: Alberto Rojas Ríos.Cuenca, C. (2011). Transparencia y lucha contra la corrupción en la contratación estatal. En R. Araújo, La Ley 1150 de 2007 ¿Una respuesta a la eficacia y transparencia en la contratación estatal? Bogotá: Universidad del RosarioCuenca, C., García, L., & Martínez, J. (2010). La Contratación Estatal: Teoría General. Perspectiva comparada y regulación internacional. Bogotá: Universidad Rosario.Dávila, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Taurus (12), 180-205.Dávila, L. (2003). Régimen jurídico de la contratación Estatal (2 ed.). Bogotá: Legis.Dávila, J. (1994). El negocio jurídico ante la jurisprudencia. Madrid: Trívium.Dromi, R. (2006). Derecho Administrativo. Buenos Aires: Hispania Libros.Dworkin, R. (1977). Los Derechos en Serio. (M. Guastavino, Trad.) Madrid: Ariel DerechoEguiguren, G. (2001). Celebración de Contratos administrativos. Quito: Corporación Editora Nacional.Escola, H. (1977). Tratado integral de los contratos administrativos (Vol. I). Buenos Aires: Depalma.Fernández, F. (1992). El sistema constitucional español. Madrid: Dykinson.Ferrajoli, L. (2004). Derechos y Garantías, La Ley del más débil. Madrid: Trotta.Ferrajoli, L. (2009). Los fundamentos de los derechos fundamentales (Antonio de Gabo; Gerardo Pisarello ed.). Madrid: Trotta.Galán, A. (2016). Los derechos humanos fundamentados mediante la legitimación y la moral jurídica. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 10(1), 31-48.Vidal, J. (1979). El Contrato de Obra Pública. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.García de Enterría, E., & Fernández, T. (2004). Curso de Derecho administrativo. Madrid: CivitasGarcía, E., & Fernández, T. (1998). Curso de derecho administrativo. Madrid: CivitasGarcía., A. (1998). Principios y positivismo jurídico. El no positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Gil, R. E. (1989). Responsabilidad Contractual de la Administración Pública. Bogotá: Temis.Gimeno, J. (1995). El control de la contratación pública. Las normas comunitarias y su adaptación en España. Madrid: Civitas.Gordillo, A. (1988). Obra Pública y Contrato de Obra Pública. En: Contratos Administrativos: Régimen de Pago y Actualización (Vol. I). Buenos Aires: Astrea.Guastini, R. (1999). Distinguiendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho. Gedisa Editorial.Sarriá, E., & Sarria, M. (2010). Derecho administrativo colombiano, general y especial. Bogotá: Editorial Colección Pequeño Foro.Habermas, J. (1998). Facticidad y validez. Madrid: TrottaHabermas, J. (2012). La Constitución de Europa. Madrid: Trotta.Hart, H. (2009). El concepto del derecho. (G. Carrió, Trad.) Buenos Aires: Abeledo Perrot.Henao, J. C., & Ospina, A. (2015). La responsabilidad extracontractual del Estado. Bogotá: Universidad externado de Colombia.Hinestrosa, F. (2016). Responsabilidad extracontractual: Antijuridicidad y Culpa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. (1993). Diccionario Jurídico Mexicano. México: Porrúa.Santofimio, J. O. (2003). Tratado de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Jinesta, E. (2002). Tratado de derecho administrativo. Buenos Aires: Biblioteca Jurídica Dike.Kelsen, H. (1982). La Teoría Pura del Derecho. (R. Vernengo, Trad.) México: UNAM.Kelsen, H. (1994). Teoría Pura del Derecho (2° ed.). (M. Nilve, Trad.) Buenos Aires: Eudeba.Kelsen, H. (2009). Teoría Pura del Derecho (16ava ed.). (R. J. VERNENGO, Trad.) México: Porrúa.Laneri, F. F. (1990). Instituciones de derecho civil moderno. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.Santofimio, J. O. (2004). Tratado de Derecho Administrativo (Vol. III). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.León, J. (julio de 2014). Tensión entre derechos y principios. Consideraciones a la interpretación judicial de la moral en la praxis del derecho. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 8(2), 15-34.Marienhoff, M. (1960). El dominio público. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina.Marienhoff, M. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo Perrot.Marienhoff, M. (2014). Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo Perrot.Santofimio, J. (2011). Procedimientos administrativos y tecnología. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Mesa, M. L., & Vide., C. R. (2005). La doctrina de los actos propios. Buenos Aires: Reus.Parejo, L. (1994). El Interés General o Público; Las Instituciones Generales para su Realización y, en su caso. Reajuste con el Interés Privado. En Manual de Derecho Administrativo (págs. 306 - 307). Barcelona: Ariel.Parejo, L. (1995). La eficacia, principio de la actuación de la Administración. Madrid: INAP.Ruiz, A. (2003). Sobre el concepto de igualdad. En M. Carbonell, El principios constitucional de igualdad. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Pino, J. (2005). El régimen jurídico de los contratos estatales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Presidente de la República. (17 de julio de 2013). Decreto 1510, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Diario Oficial, CXLIX (48854).Rodríguez, L. (2012). El Equilibrio Económico en los Contratos Administrativos. Bogotá: Temis.Prieto, L. (1992). Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Rejtman Farah, M. (2010). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.Prosper, W. (2000). Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa francesa (1 ed.). Bogotá: ediciones librería del profesional.Carbonell, M. (2004). Notas sobre la libertad de expresión en México. México: orrúa.Carbonell, M., & Salazar, P. (2009). Garantismo. Madrid: Trotta.Colombia Compra Eficiente. (2017). Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía. Bogotá: Ibáñez.Congreso de Colombia. (28 de octubre de 1993). Ley 80, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial CXXIX (41094).Congreso de Colombia. (18 de agosto de 2000). Ley 610. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Diario Oficial, CXXXVI (44133).Congreso de Colombia. (4 de agosto de 2001). Ley 678. Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Diario Oficial, CXXXVII (44509)Congreso de Colombia. (19 de julio de 2003). Ley 828. Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social. Diario Oficial, CXXXIX (45253).Congreso de Colombia. (2011). Ley 1474 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Diario Oficial, XXLL (48128).Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2CONTRATOS ESTATALESPRINCIPIOSPRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATALCLÁUSULAS EXCEPCIONALESDECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CADUCIDADCONTRATO DE OBRA PÚBLICALimites materiales de la declaración administrativa de la caducidad del contrato de obra pública en el régimen de contratación estatal colombianaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32PublicationORIGINALLímites materiales de la Declaración Administrativa.pdfLímites materiales de la Declaración Administrativa.pdfapplication/pdf648922https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6c8a4db9-a4df-460c-bef7-a9daf2ac0d5c/download7496083433a03a0e98c1fa35000891c4MD51Resumen-analitico-en-educacion RAE.pdfResumen-analitico-en-educacion RAE.pdfapplication/pdf271532https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/0e29b10e-5ed4-46d1-a2cd-e736e3f1976c/download82bd7d6467c422bc7f35e50319f2d0d6MD52TEXTLímites materiales de la Declaración Administrativa.pdf.txtLímites materiales de la Declaración Administrativa.pdf.txtExtracted texttext/plain145805https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/a78e5c89-03b2-4fbb-ac57-cf614c8c1a81/download48600482606c6a9da366c4641b4e661dMD53Resumen-analitico-en-educacion RAE.pdf.txtResumen-analitico-en-educacion RAE.pdf.txtExtracted texttext/plain20827https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/c37d3a52-877c-4b4f-abea-38db12ce66a1/download1d4792f0e220f6823f6e794fb59ba125MD55THUMBNAILLímites materiales de la Declaración Administrativa.pdf.jpgLímites materiales de la Declaración Administrativa.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg13447https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/68330f66-3d84-4f69-a26e-ea61c8f51c2d/downloadf053155742961f5f90f776d2a61a1322MD54Resumen-analitico-en-educacion RAE.pdf.jpgResumen-analitico-en-educacion RAE.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg20930https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/e687d4b2-5d69-4eff-a096-f47df186cc86/download9e998c75cfab36f0217fb50b627a5779MD5610983/22469oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/224692023-03-24 17:29:23.597https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com