Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal

Desde una perspectiva objetiva podemos evidenciar el problema que las administraciones públicas no den verdadera eficacia a los actos administrativos que se consolidan a través del surgimiento de un silencio administrativo positivo, ya que dicho acto conlleva un sin número de inconvenientes y respon...

Full description

Autores:
Mojica Cerquera, Carlos Roberto
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/42543
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/42543
Palabra clave:
Contratación Estatal
Responsabilidad Servidores Públicos
Silencio Positivo
Acto Administrativo
Acto Ficto Positivo
Silencio
Administrativo
Positivo
Contratación
Responsabilidad
Rights
openAccess
License
CC0 1.0 Universal
id SantoToma2_8defa458d146a7164a72b654768d282e
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/42543
network_acronym_str SantoToma2
network_name_str Universidad Santo Tomás
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
title Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
spellingShingle Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
Contratación Estatal
Responsabilidad Servidores Públicos
Silencio Positivo
Acto Administrativo
Acto Ficto Positivo
Silencio
Administrativo
Positivo
Contratación
Responsabilidad
title_short Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
title_full Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
title_fullStr Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
title_full_unstemmed Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
title_sort Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal
dc.creator.fl_str_mv Mojica Cerquera, Carlos Roberto
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Díaz Sanabria, Catherine del Pilar
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Mojica Cerquera, Carlos Roberto
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomas
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Contratación Estatal
Responsabilidad Servidores Públicos
Silencio Positivo
Acto Administrativo
Acto Ficto Positivo
topic Contratación Estatal
Responsabilidad Servidores Públicos
Silencio Positivo
Acto Administrativo
Acto Ficto Positivo
Silencio
Administrativo
Positivo
Contratación
Responsabilidad
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Silencio
Administrativo
Positivo
Contratación
Responsabilidad
description Desde una perspectiva objetiva podemos evidenciar el problema que las administraciones públicas no den verdadera eficacia a los actos administrativos que se consolidan a través del surgimiento de un silencio administrativo positivo, ya que dicho acto conlleva un sin número de inconvenientes y responsabilidades. En la práctica, y luego de que el contratista ha protocolizado el silencio administrativo surge el problema que este acto administrativo ficto sea reconocido efectivamente por la administración y llegue a producir verdaderos efectos jurídicos para las partes contratantes, pues es común que en estos eventos se hace necesario acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el juez dé aplicación a este silencio, ya que las administraciones nunca aceptan el surgimiento como tal del acto ficto, acarreando tal desconocimiento del acto una serie de problemas al contratista con moras en la ejecución de lo solicitado en su petición original y retrasos en la correcta ejecución de los contratos. Se pretende prestar una especial atención a las responsabilidades que trae para el servidor público o para el agente del Estado, él no dar respuesta a lo solicitado por el contratista, revisando el tipo de responsabilidad en que pueda incurrir haciendo énfasis principalmente en su responsabilidad disciplinaria y su responsabilidad fiscal. Temas ambos que hicieron parte del curso. Con base en los anteriores argumentos es evidente que el acto ficto positivo por sí solo no tiene la fuerza ejecutoria en nuestro medio, por lo cual se requiere que a fin de que el acto administrativo ficto tenga verdadera eficacia ante las administraciones públicas, es necesario poner en movimiento la administración de justicia, ya que es solo el juez quien le da eficacia y validez a dichos Actos fictos a través del agotamiento de la pretensión de controversias contractuales señalada en el artículo 141 de CPACA, siendo que estos actos fictos al gozar de los mismos atributos que el acto expreso deben producir efectos de manera automática ante la administración y sin necesidad de acudir a la sede judicial.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-01-24T19:46:57Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-01-24T19:46:57Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022-01-19
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de maestría
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv mojica, C. (2021).Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal.. trabajo de posgrado. Universidad santo tomas. Tunja.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/42543
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv mojica, C. (2021).Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal.. trabajo de posgrado. Universidad santo tomas. Tunja.
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url http://hdl.handle.net/11634/42543
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Acto Legislativo 04 de 2019. (2019, 18 de septiembre). Congreso de la República. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [ACTO_LEGISLATIVO_04_2019] (secretariasenado.gov.co)
Aguado I Cudola, V. (1996). Silencio Administrativo e Inactividad. [Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona]. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/17384.pdf
Concepto 183 de 1999. (1999). Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (Guillermo Sánchez Luque, jefe de la oficina asesora jurídica). https://www.redjurista.com/Documents/concepto_183_de_1999_superintendencia_de_servicios_publicos_domiciliarios.aspx#/
Constitución Política de Colombia. [Const]. (1991). Congreso de la República. Diario oficial No. 51818. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [CONSTITUCION_POLITICA_1991] (secretariasenado.gov.co)
Contraloría del Magdalena. (s.f.). Responsabilidad de los funcionarios públicos. [Archivo PDF]. https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2009/04/responsabilidad%20de%20los%20funcionarios%20publicos.pdf
Decreto 679 de 1994. (1994, 28 de marzo). Diario Oficial No. 41287. Decreto 679 de 1994 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co).
Decreto Ley 403 de 2020. (2020, 16 de marzo). Congreso de la República. https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374
Duarte Castro, M. B. & Osorio Torres, A. X. (1999). Connotaciones en el silencio administrativo en el estado social de derecho. Tesis de pregrado. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS05.pdf
García de Enterría, E. y Fernández, T. R. (1996). Curso de Derecho Administrativo. Civitas.
García Trevijano, E. (1990). El Silencio Administrativo en el Derecho Español. Civitas.
Ley 1755 de 2015. (2015, 30 de junio). Congreso de la República. Diario oficial No. 49.559. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1755_2015] (secretariasenado.gov.co)
Ley 1437 de 2011. (2011, 18 de enero). Congreso de la República. Diario oficial No. 47.956. Título II. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1437_2011] (secretariasenado.gov.co)
Ley 80 de 1993. (1993, 28 de otubre). Senado de la República de Colombia. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0080_1993] (secretariasenado.gov.co)
Ley 734 de 2002. (2002, 5 de febrero). Congreso de la República de Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
Ley 1952. (2019, 28 de enero). Congreso de la República de Colombia. Ley 1952 de 2019 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)
Ley 599 de 2000. (2000, 24 de julio). Congreso de la República de Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
Ley 1474 de 2011. (2011, 12 de julio). Congreso de la República de Colombia. https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292
Ley 2094 de 2021. (2021, 29 de junio). Congreso de la República de Colombia http://www.secretariasenado.gov.co/senado//basedoc/ley_2094_2021.html
Ley 678 de 2001. (2001, 3 de agosto). Congreso de la República. Ley 678 de 2001 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)
Saavedra, M. M. (2004). Naturaleza Jurídica del Silencio Administrativo Positivo en Materia de Servicios Públicos. [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. https://nanopdf.com/download/naturaleza-juridica-del-silencio-administrativo-positivo-en-materia-de_pdf
Santofimio, J.O. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia.
Sayagués Laso, E. (1963). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Clásicos Jurídicos Uruguayos.
González Pérez, J. (1957). Derecho Procesal Administrativo Tomo II. Instituto de Estudios Políticos.
Penagos, G. (1994). Efectos Positivos y Negativos del Silencio Administrativo Positivo. Nueva Época, Vol. 2 No. 4.
Sentencia ACU-1723. (2000, 23 de noviembre). Consejo de Estado. (Ricardo Hoyos Duque C.P). https://vlex.com.co/vid/-52590664
Sentencia C-818/11. (2011, 1 de noviembre). Corte Constitucional de Colombia. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, M.P). https://www.bing.com/search?q=C-818-11+Corte+Constitucional+de+Colombia&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=c-818-11+corte+constitucional+de+colombia&sc=0-41&sk=&cvid=4F202744B96A4A9884E11F5817EE728B
Sentencia C-304/1999. (1999, 5 de mayo). Corte Constitucional de Colombia. (José Gregorio Hernández Galindo M.P). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-304-99.htm-304-99
Sentencia 13.902. (1997, 12 de junio). Consejo de Estado. (Clara Forero de Castro M.P).
Sentencia 8486. (1993, 13 de diciembre). Consejo de Estado. (Julio César Uribe Acosta M.P). https://vlex.com.co/vid/-52620808
Sentencia 5887. (2000, 11 de mayo). Consejo de Estado (Olga Inés Navarrete Barrero. C.P.)
Sentencia 10992. (1996, 29 de marzo). Consejo de Estado (Juan de Dios Montes Hernández C.P).
Sentencia ACU 1621. (2000, 31 de agosto). Consejo de Estado. (Alier Eduardo Hernández Enríquez M.P).
Sentencia C-721. (2015, 25 de noviembre). Corte Constitucional de Colombia. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, M.P). https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-721-15.htm
Sentencia C-037. (2003, 28 de enero). Corte Constitucional de Colombia. (Álvaro Tafur Galvis, M.P). Sentencia C-037 de 2003 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)
DIEZ, Manuel María. Manual de Derecho Administrativo. Ed. Plus Ultra. Buenos Aires.1977.
GONZALEZ RODRIGUEZ, Miguel. Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Rosaristas. Bogotá, 1984.
PALACIOS MEJÍA, Hugo. El Derecho de los Servicios Públicos. Ed. Derecho Vigente. Bogotá. 1999.
VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Ed. Temis.
dc.rights.*.fl_str_mv CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv CC0 1.0 Universal
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Tunja
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Maestría Derecho Administrativo
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Derecho
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/1/2022CarlosMojica.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/2/Carta%20autorizaci%c3%b3n%20de%20facultad%20.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/3/carta%20derechos%20de%20autor.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/4/license_rdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/5/license.txt
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/6/2022CarlosMojica.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/7/Carta%20autorizaci%c3%b3n%20de%20facultad%20.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/8/carta%20derechos%20de%20autor.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 3a80916bfbf5c129297722109e2b9fe1
b1add9ca2237338eb731687d3119ba83
a63ba1ff7f10fe48202a469020a61424
42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708c
aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27
e190558aaf357dbe1fe682ed63aa6741
763473a7594dcd594a96a8143a0bcc10
f181cdfa3842eef038694df28d38f70d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv repositorio@usantotomas.edu.co
_version_ 1800786344666988544
spelling Díaz Sanabria, Catherine del PilarMojica Cerquera, Carlos RobertoUniversidad Santo Tomas2022-01-24T19:46:57Z2022-01-24T19:46:57Z2022-01-19mojica, C. (2021).Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación Estatal.. trabajo de posgrado. Universidad santo tomas. Tunja.http://hdl.handle.net/11634/42543reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coDesde una perspectiva objetiva podemos evidenciar el problema que las administraciones públicas no den verdadera eficacia a los actos administrativos que se consolidan a través del surgimiento de un silencio administrativo positivo, ya que dicho acto conlleva un sin número de inconvenientes y responsabilidades. En la práctica, y luego de que el contratista ha protocolizado el silencio administrativo surge el problema que este acto administrativo ficto sea reconocido efectivamente por la administración y llegue a producir verdaderos efectos jurídicos para las partes contratantes, pues es común que en estos eventos se hace necesario acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el juez dé aplicación a este silencio, ya que las administraciones nunca aceptan el surgimiento como tal del acto ficto, acarreando tal desconocimiento del acto una serie de problemas al contratista con moras en la ejecución de lo solicitado en su petición original y retrasos en la correcta ejecución de los contratos. Se pretende prestar una especial atención a las responsabilidades que trae para el servidor público o para el agente del Estado, él no dar respuesta a lo solicitado por el contratista, revisando el tipo de responsabilidad en que pueda incurrir haciendo énfasis principalmente en su responsabilidad disciplinaria y su responsabilidad fiscal. Temas ambos que hicieron parte del curso. Con base en los anteriores argumentos es evidente que el acto ficto positivo por sí solo no tiene la fuerza ejecutoria en nuestro medio, por lo cual se requiere que a fin de que el acto administrativo ficto tenga verdadera eficacia ante las administraciones públicas, es necesario poner en movimiento la administración de justicia, ya que es solo el juez quien le da eficacia y validez a dichos Actos fictos a través del agotamiento de la pretensión de controversias contractuales señalada en el artículo 141 de CPACA, siendo que estos actos fictos al gozar de los mismos atributos que el acto expreso deben producir efectos de manera automática ante la administración y sin necesidad de acudir a la sede judicial.From an objective perspective we can highlight the problem that public administrations do not give real effectiveness to administrative acts that are consolidated through the emergence of a positive administrative silence, since said act entails a number of inconveniences and responsibilities. In practice, and after the contractor has protocolized the administrative silence, the problem arises that this fictitious administrative act is effectively recognized by the administration and produces real legal effects for the contracting parties, since it is common that in these events it is necessary to go before the contentious-administrative jurisdiction for the judge to apply this silence, since the administrations never accept the emergence as such of the fictitious act, leading to such ignorance of the act a series of problems to the contractor with delays in the execution of what was requested in its original request and delays in the correct execution of the contracts. It is intended to pay special attention to the responsibilities that it brings to the public servant or to the State agent, if he does not respond to what is requested by the contractor, reviewing the type of responsibility that may be incurred, emphasizing mainly on his disciplinary responsibility and his fiscal responsibility. Topics both that were part of the course. Based on the previous arguments, it is evident that the positive fictitious act by itself does not have the enforceable force in our environment, for which it is required that in order for the fictitious administrative act to have true effectiveness before the administrations public, it is necessary to set the administration of justice in motion, since it is only the judge who gives effectiveness and validity to said fictitious Acts through the exhaustion of the claim of contractual disputes indicated in article 141 of CPACA, being that these acts fictitious, having the same attributes as the express act, must produce effects automatically before the administration and without the need to go to court.Magister en Derecho AdministrativoMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Derecho AdministrativoFacultad de DerechoCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Responsabilidad de los Agentes del Estado Frente al Acto Ficto Positivo en la Contratación EstatalContratación EstatalResponsabilidad Servidores PúblicosSilencio PositivoActo AdministrativoActo Ficto PositivoSilencioAdministrativoPositivoContrataciónResponsabilidadTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA TunjaActo Legislativo 04 de 2019. (2019, 18 de septiembre). Congreso de la República. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [ACTO_LEGISLATIVO_04_2019] (secretariasenado.gov.co)Aguado I Cudola, V. (1996). Silencio Administrativo e Inactividad. [Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona]. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/17384.pdfConcepto 183 de 1999. (1999). Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (Guillermo Sánchez Luque, jefe de la oficina asesora jurídica). https://www.redjurista.com/Documents/concepto_183_de_1999_superintendencia_de_servicios_publicos_domiciliarios.aspx#/Constitución Política de Colombia. [Const]. (1991). Congreso de la República. Diario oficial No. 51818. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [CONSTITUCION_POLITICA_1991] (secretariasenado.gov.co)Contraloría del Magdalena. (s.f.). Responsabilidad de los funcionarios públicos. [Archivo PDF]. https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2009/04/responsabilidad%20de%20los%20funcionarios%20publicos.pdfDecreto 679 de 1994. (1994, 28 de marzo). Diario Oficial No. 41287. Decreto 679 de 1994 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co).Decreto Ley 403 de 2020. (2020, 16 de marzo). Congreso de la República. https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374Duarte Castro, M. B. & Osorio Torres, A. X. (1999). Connotaciones en el silencio administrativo en el estado social de derecho. Tesis de pregrado. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS05.pdfGarcía de Enterría, E. y Fernández, T. R. (1996). Curso de Derecho Administrativo. Civitas.García Trevijano, E. (1990). El Silencio Administrativo en el Derecho Español. Civitas.Ley 1755 de 2015. (2015, 30 de junio). Congreso de la República. Diario oficial No. 49.559. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1755_2015] (secretariasenado.gov.co)Ley 1437 de 2011. (2011, 18 de enero). Congreso de la República. Diario oficial No. 47.956. Título II. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1437_2011] (secretariasenado.gov.co)Ley 80 de 1993. (1993, 28 de otubre). Senado de la República de Colombia. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0080_1993] (secretariasenado.gov.co)Ley 734 de 2002. (2002, 5 de febrero). Congreso de la República de Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.htmlLey 1952. (2019, 28 de enero). Congreso de la República de Colombia. Ley 1952 de 2019 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)Ley 599 de 2000. (2000, 24 de julio). Congreso de la República de Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.htmlLey 1474 de 2011. (2011, 12 de julio). Congreso de la República de Colombia. https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292Ley 2094 de 2021. (2021, 29 de junio). Congreso de la República de Colombia http://www.secretariasenado.gov.co/senado//basedoc/ley_2094_2021.htmlLey 678 de 2001. (2001, 3 de agosto). Congreso de la República. Ley 678 de 2001 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)Saavedra, M. M. (2004). Naturaleza Jurídica del Silencio Administrativo Positivo en Materia de Servicios Públicos. [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. https://nanopdf.com/download/naturaleza-juridica-del-silencio-administrativo-positivo-en-materia-de_pdfSantofimio, J.O. (1998). Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia.Sayagués Laso, E. (1963). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Clásicos Jurídicos Uruguayos.González Pérez, J. (1957). Derecho Procesal Administrativo Tomo II. Instituto de Estudios Políticos.Penagos, G. (1994). Efectos Positivos y Negativos del Silencio Administrativo Positivo. Nueva Época, Vol. 2 No. 4.Sentencia ACU-1723. (2000, 23 de noviembre). Consejo de Estado. (Ricardo Hoyos Duque C.P). https://vlex.com.co/vid/-52590664Sentencia C-818/11. (2011, 1 de noviembre). Corte Constitucional de Colombia. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, M.P). https://www.bing.com/search?q=C-818-11+Corte+Constitucional+de+Colombia&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=c-818-11+corte+constitucional+de+colombia&sc=0-41&sk=&cvid=4F202744B96A4A9884E11F5817EE728BSentencia C-304/1999. (1999, 5 de mayo). Corte Constitucional de Colombia. (José Gregorio Hernández Galindo M.P). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-304-99.htm-304-99Sentencia 13.902. (1997, 12 de junio). Consejo de Estado. (Clara Forero de Castro M.P).Sentencia 8486. (1993, 13 de diciembre). Consejo de Estado. (Julio César Uribe Acosta M.P). https://vlex.com.co/vid/-52620808Sentencia 5887. (2000, 11 de mayo). Consejo de Estado (Olga Inés Navarrete Barrero. C.P.)Sentencia 10992. (1996, 29 de marzo). Consejo de Estado (Juan de Dios Montes Hernández C.P).Sentencia ACU 1621. (2000, 31 de agosto). Consejo de Estado. (Alier Eduardo Hernández Enríquez M.P).Sentencia C-721. (2015, 25 de noviembre). Corte Constitucional de Colombia. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, M.P). https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-721-15.htmSentencia C-037. (2003, 28 de enero). Corte Constitucional de Colombia. (Álvaro Tafur Galvis, M.P). Sentencia C-037 de 2003 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co)DIEZ, Manuel María. Manual de Derecho Administrativo. Ed. Plus Ultra. Buenos Aires.1977.GONZALEZ RODRIGUEZ, Miguel. Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Rosaristas. Bogotá, 1984.PALACIOS MEJÍA, Hugo. El Derecho de los Servicios Públicos. Ed. Derecho Vigente. Bogotá. 1999.VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Ed. Temis.ORIGINAL2022CarlosMojica.pdf2022CarlosMojica.pdfDocumento Principalapplication/pdf516058https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/1/2022CarlosMojica.pdf3a80916bfbf5c129297722109e2b9fe1MD51open accessCarta autorización de facultad .pdfCarta autorización de facultad .pdfCarta autorización Facultadapplication/pdf297473https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/2/Carta%20autorizaci%c3%b3n%20de%20facultad%20.pdfb1add9ca2237338eb731687d3119ba83MD52metadata only accesscarta derechos de autor.pdfcarta derechos de autor.pdfCarta derechos de autorapplication/pdf297471https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/3/carta%20derechos%20de%20autor.pdfa63ba1ff7f10fe48202a469020a61424MD53metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8701https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/4/license_rdf42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708cMD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/5/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD55open accessTHUMBNAIL2022CarlosMojica.pdf.jpg2022CarlosMojica.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3875https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/6/2022CarlosMojica.pdf.jpge190558aaf357dbe1fe682ed63aa6741MD56open accessCarta autorización de facultad .pdf.jpgCarta autorización de facultad .pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8926https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/7/Carta%20autorizaci%c3%b3n%20de%20facultad%20.pdf.jpg763473a7594dcd594a96a8143a0bcc10MD57open accesscarta derechos de autor.pdf.jpgcarta derechos de autor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9215https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/42543/8/carta%20derechos%20de%20autor.pdf.jpgf181cdfa3842eef038694df28d38f70dMD58open access11634/42543oai:repository.usta.edu.co:11634/425432022-10-10 17:04:08.54open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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